建设工程施工合同书

100字简介:建设工程施工合同书是建筑工程项目中至关重要的法律文件,用于明确发包方与承包方之间的权利和义务,确保工程顺利进行,保障双方利益。
一、合同双方基本信息
本合同由以下两方在平等、自愿的基础上,依据相关法律法规签订:
发包方(甲方):
单位名称:XX房地产开发有限公司 法定代表人:张三 注册地址:XX市XX区XX路XX号 联系方式:XXXX-XXXXXXX
承包方(乙方):
单位名称:YY建筑工程有限公司 法定代表人:李四 注册地址:XX市XX区YY路YY号 联系方式:YYYY-YYYYYYY 资质等级:一级建筑总承包
二、工程概况
工程名称:
XX商业综合体建设项目
工程地点:
位于XX市XX新区核心地段,东临XX大道,西接XX公园。
工程内容:
包括但不限于土建工程、水电安装工程、装饰装修工程、消防工程及附属设施等,具体要求详见设计图纸及工程量清单。
工程规模:
总建筑面积约XX万平方米,地下两层,地上裙楼五层,塔楼三十二层。
工程质量标准:
符合国家现行建筑工程质量验收规范及设计要求,确保工程质量合格,争创优质工程奖。
三、合同工期
开工日期:XXXX年XX月XX日(以实际开工令为准)。竣工日期:预计XXXX年XX月XX日,总工期XXX日历天(含节假日)。工期延误:如遇不可抗力因素或甲方原因导致的工期延误,经甲方确认后可相应顺延工期;若因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方需向甲方支付违约金XXXX元。
四、合同价款与支付方式
合同总价:
暂定为人民币XXXX万元(大写:XXXX圆整),最终结算以实际完成的工程量为准,按合同约定的单价及调整规则计算。
支付方式:
采用预付款、进度款、结算款及保修金的支付方式。预付款为合同总价的XX%,进度款按月形象进度支付至已完成工程量的XX%,工程竣工验收合格后支付至合同总价的XX%,结算审计完成后支付至结算总价的XX%,剩余XX%作为保修金,保修期满无质量问题一次性付清。
五、双方责任
甲方责任:
1. 提供施工图纸及必要的技术资料,确保资料的真实性和完整性。 2. 办理施工所需的一切审批手续,协调施工现场周边关系。 3. 按合同约定支付工程款项。 4. 组织工程验收及竣工验收备案工作。
乙方责任:
1. 严格遵守国家法律法规及合同约定,精心组织施工,确保工程质量与安全。 2. 按期完成工程施工任务,配合甲方及相关部门做好验收工作。 3. 负责施工现场的安全管理,采取有效措施防止事故发生。 4. 承担因乙方原因导致的工程质量问题及安全隐患的责任。
六、争议解决
双方因执行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至工程所在地人民法院诉讼解决。
七、附则
本合同自双方签字盖章之日起生效,
- 1、《建筑工程承包合同》范本哪里有?
- 2、桩基础施工合同
建设工程施工合同书的相关问答
《建筑工程承包合同》范本哪里有? (一)
最佳答案可参考一下这个合同范本
甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)
乙方:×××(同上) (承包方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规
定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣
工日期、质量等级等内容)
第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外
方面的)
第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条 甲乙双方的基础工作
第六条 工程进度计划
第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条 人事同价款及其调整
第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条 工程验收
第十一条 决算
第十二条 保修
第十三条 争议处理
第十四条 违约责任
第十五条 双方约定的其他内容
第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月_
_日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订
立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
发 包 方单位名称(章):单位地址:法定代表人:委托代理人:电 话:电报挂号:开户银行:账 号:邮政编码: 年 月 日 承 包 方单位名称(章):单位地址:法定代表人:委托代理人:电 话:电报挂号:开户银行:账 号:邮政编码: 年 月 日 鉴(公)证意见 经办人:鉴(公)证机关 (章)年 月 日[注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则]
桩基础施工合同 (二)
最佳答案桩 基 础 工 程 合 同 书 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(GF-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。 第一条、 工程名称: 第二条、 工程地点: 第三条、 工程内容: 1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 KN,单桩竖向极限承载力为 KN。 2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:Ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时,经双方协商,签证,工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款2000元。 第五条、付款方式: (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法: 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款; 2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%; 3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。 第六条、承包方式: 1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。 3、水电费负责:由乙方负责。 第七条、甲方责任: 1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。 2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。 3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。 4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。 5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。 6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。 7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。 第八条、乙方责任: 1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。 2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。 4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。 5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。 6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。 7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。 8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。 9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。 10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。 11、工程完工后,乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。 第九条、注意事项; 1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。 2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。 3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。 4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。 5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。 第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。 第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。 第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。 第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法人代表签名: 法人代表签名: 委托代理人签名: 委托代理人签名: 合同签定日期: 年 月 日 合同签定地点:
从上文内容中,大家可以学到很多关于建设工程施工合同书的信息。了解完这些知识和信息,泰豪律网希望你能更进一步了解它。